|
招标编号：HBSJ-202108QG-023001
各投标人：
经招标人确认，现对本项目招标文件有关问题答疑及澄清如下：
1、招标文件中第三章
评标办法—评分表—资信业绩评分标准中要求项目团队成员拥有IT服务经理、IT服务工程师证书，由于证书名称有多种多样，请明确提供该认证的机构是网络厂商（如华为、华三等），还是 ITSS（中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会），或其他机构。
答：IT服务项目经理和IT服务工程师发证机构为“中国电子技术标准化研究院”。
2、根据“附件三：中南财经政法大学校园安防门禁系统一期工程EPC项目-初步设计方案”中南湖校区由安防五期项目UPS统一供电,图纸及方案未见UPS具体位置、配电系统图,请明确。
答：各分控中心UPS在安防五期项目中建设。取电处为各楼栋值班室，本次项目需负责各楼栋值班室至前端门禁系统线缆及配套设备，结合现场情况和“附件一：中南财经政法大学校园安防门禁系统一期工程EPC项目-采购需求清单”进行深化设计。
3、图纸未表示网络机柜,接入层交换机、楼层开关箱具体安装位置,是否为就近安装(如设备间、电井、楼梯等)。
答：就近安装，结合现场情况和“附件一：中南财经政法大学校园安防门禁系统一期工程EPC项目-采购需求清单”进行深化设计。
4、楼栋配电由双路供电接入；1路为分控中心UPS配电箱接入,另一路为楼栋市电接入，请明确市电接入是否在本次招标范围内,如在,请明确取电位置。
答：取电位置为各楼栋值班室，本次项目需负责楼栋值班室至前端门禁系统线缆及配套设备，结合现场情况和“附件一：中南财经政法大学校园安防门禁系统一期工程EPC项目-采购需求清单”进行深化设计。
5、光纤主干、UPS配电主干回路入户(进入楼栋)是否重新进行管网建设,还是利旧,如利旧请提供原管网图纸,方便实施。
答：光纤主干、UPS配电主干回路入户（进入楼栋）在安防五期项目中建设。网络和供电接入点为各楼栋值班室，结合现场情况和“附件一：中南财经政法大学校园安防门禁系统一期工程EPC项目-采购需求清单”进行深化设计。
6、本项目的项目名称和标段名称以哪个为准？具体项目项目名称和标段名称是什么？
答：项目名称：中南财经政法大学校园安防门禁系统一期工程，标段名称：中南财经政法大学校园安防门禁系统一期工程EPC项目。
7、招标文件发的招标清单与投标文件格式提供的清单格式不一样，招标清单是每个楼栋一个分项清单，但投标清单格式是一个整体清单格式。具体以哪种格式清单报价为准？
答：报价清单以“附件一：中南财经政法大学校园安防门禁系统一期工程EPC项目-采购需求清单”的格式为准。
8、招标文件-第五章 发包方要求，P126页要求“学生考勤数据可以提供教务系统第三方应用”。本次投标是否仅需提供学生考勤系统与第三方应用对接接口即可，以支持教务系统进行数据对接，若否，请具体说明。
答：仅需提供学生考勤系统与第三方应用对接接口即可，以支持教务系统进行数据对接。
9、根据招标图纸，每个楼栋接入所属区域的已设置分控中心。请提供每个分控中心具体所接入的楼栋号以及分控中心机房所在楼栋号、楼层数，以便方案设计及工程量的核算。
答：本次项目仅涉及本楼栋门禁系统建设，至分控中心供电及主干光缆在安防五期项目中建设。网络和供电接入至各楼栋安防机柜，结合现场情况和“附件一：中南财经政法大学校园安防门禁系统一期工程EPC项目-采购需求清单”进行深化设计。
10、各个楼栋前端设备至分控中心机房的光纤敷设路由可否直接使用原有的室外管道窨井？是否需要中标方根据需要另行开挖路由，请明确。
答：各个楼栋前端设备至分控中心机房的光纤在安防五期项目总建设，网络接入点为各楼栋值班室。
11、招标文件投标人须知前附表1.12“本项目初步设计方案中“★”号条款指标只允许正偏离，不允许负偏离。”是否表示“★”号条款必须正偏离，只满足“★”号条款是否可行。
答：招标文件投标人须知前附表1.12“本项目初步设计方案中“★”号条款指标只允许正偏离，不允许负偏离。”表示意思是：要求只允许无偏离或者正偏离，不允许负偏离。
12、招标文件附件：投标人资质条件、能力和信誉“设计负责人资格”要求中“设计负责人须具有相关专业中级及以上职称，且是投标人单位人员，须提供项目经理近 1年缴纳社保证明。”此处表述是否有误，应该为提供设计负责人近1年缴纳社保证明。
答：此处修改为“设计负责人须具有相关专业中级及以上职称，且是投标人单位人员，须提供设计负责人近1年缴纳社保证明。”。
13、招标文件
附件一：中南财经政法大学校园安防门禁系统一期工程EPC项目-采购需求清单中明确表示供应商以本表格样式为标准，提供报价清单。招标文件第七章
投标文件格式提供“五、价格清单”共9份报价单格式，与本项目无关联性。请明确以那种格式提供投标报价。
答：报价清单以“附件一：中南财经政法大学校园安防门禁系统一期工程EPC项目-采购需求清单”的格式为准。
14、招标文件第二章投标人须知前附表1.11.1“按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，将本项目合同估算额的30%及以上分包给一家或者多家中小微企业实施，其中分包给小微企业的比例不低于60%。”此处分包给小微企业的比例不低于
60%是否是指“合同金额的30%及以上”的60%。
答：此处分包给小微企业的比例不低于60%是指“合同金额的30%及以上”的60%。
15、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本项目企业划分标准属于什么行业?且招标文件中未提供中小企业划型标准规定。
答：根据工信部 统计局
发改委 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）号文规定的中小企业划型标准，并结合本项目招标内容，本项目中小企业划分标准所属行业为建筑业。
16、招标文件正文投标人须知前附表中 1.11.1、1.11.2 和
10.5 条描述，“按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，将本项目合同估算额的30%及以上分包给一家或者多家中小微企业实施，其中分包给小徽企业的比例不低于60%。”，“按照《政府釆购促进中小企业发展管理办法》要求，将本项目合同估算额的30%及以上分包给一家或者多家中小微企业实施，其中分包给小徽企业的比例不低于60%，分包金额要求：项目合同估算额的 30%及以上。”，且 10.5 条第（2）点“若投标人为中小企业，中标后可不进行分包；投 标时须提供《中小企业声明函》，格式详见“第七章
投标文件格式”要求。未提供以上资料作无效标处理。”为废标条款。
但按国家现行规定专业承包项目不得进行2次转包，请明确招标文件正文投标人须知前附表中1.11.1、1.11.2 和 10.5 条是否为无效条款。
答：按照《湖北省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理实施办法》“第二十四条
工程总承包单位可以采用直接发包的方式进行分包。”的规定要求，本项目要求将合同估算额的30%及以上分包给一家或者多家中小微企业实施属于分包，不属于2次转包。故招标文件正文投标人须知前附表中1.11.1、1.11.2 和 10.5 条不予修改。
17、在招标文件正文 P50 页评标办法前附表，2.2.4(2)资信业绩评分标准“项目交付能力”中第二小点“2、 为保障项目整体交付，投标人具有 T/SIA 011 信息系统服务交付能力等级证书一级五星（范围包含信息系统设计、软件设计开发等）或者一级四星证书得 0.5 分，其它不得分； 须提供证书彩色扫描件证明，最多可得 0.5 分，未按要求提供不得分。（扣 0.5）”，此条中描述“T/SIA011 信息系统服务交付能力等级证书一级五星或者一级四星证书”该证书为行业推广时间短（不到一年），规范层度仅为 T（推荐）序列的行业规范，且已经废止。请明确是否此条不再作为本项目本标段的评分条件。
答：该证书认证依据为《T/SIA 011-2019》,发布时间为2019年7月1日。发证机构为中国电子信息产业发展研究院（工业和信息化部直属单位，又称赛迪研究院，CCID）。经咨询相关单位该认证依据和证书均在有效期内。
18、招标文件《第二章
投标人须知》投标人须知前附表第10.2款“交易平台信息服务费”相关要求修改为：本项目无需缴纳交易平台信息服务费。
19、本项目专用合同条款详见附件，请各投标人从“电子交易平台”自行下载。
20、本项目投标文件递交截止时间（开标时间）由“2021年10月27日09时00分”延期至“2021年11月1日09时00分”。
其它内容不变。
特此说明！
招标人：中南财经政法大学
招标代理机构：湖北恒达建设工程项目管理有限公司
2021年10月13日
附件：
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人： 中南财经政法大学
1.1.2.3 承包人：
1.1.2.8 分包人：
1.1.2.9 监理人：
1.1.2.10 总监理工程师：
1.1.4 日期
1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）： 3年以上（详见投标函承诺）
1.1.3.4 区段工程：
1.1.3.10 永久占地： 无
1.1.3.11 临时占地： 无
1.4 合同文件的优先顺序
进入合同的各项文件及其优先顺序是 （1）本合同协议书；（2）专用合同条件及《发包人要求》等附件；（3）通用合同条件；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件；（6）投标函及投标文件；（7）设计文件、资料和图纸；（8）；标准、规范及有关技术文件；（9）双方约定的其他合同文件。合同履行中，经发包人签章确认的有关本工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文、以及法律法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为合同的组成部分。
1.6
文件的提供和照管
1.6.1 承包人提供的文件： 深化设计文件、施工图、设备清单和其他技术资料等
1.6.2 发包人提供的文件： 初步设计方案、图纸、工程量清单和其他技术资料等
1.7 联络
1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 /
1.11 知识产权
1.11.1 知识产权： 承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物、定制的软件、定制的硬件系统，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、软件、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
2. 发包人义务
2.3 提供施工场地
发包人提供的施工场地范围为： 中南财经政法大学南湖校区及首义校区安防门禁系统施工范围。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.3.4总监理工程师委托工作：
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.3
承包人完成的工作：（1）承包人应当加强对工程总承包项目的管理，根据合同约定和项目特点，制定项目管理计划和项目实施计划，建立工程管理与协调制度，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方案，合理调配设计、采购和施工力量，实现对工程总承包项目的有效控制。承包人对总承包工程范围内的工程设计、施工质量、安全生产、施工工期、工程造价等负总责。（2）工程总承包企业（即：承包人，下同）按照合同约定对建设单位负责，分包企业按照分包合同的约定对工程总承包企业负责。工程分包不能免除工程总承包企业的合同义务和法律责任，工程总承包企业和分包企业就分包工程对建设单位承担连带责任。（3）承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.10 其他义务：
（1）根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、看守、围栏和安全保卫，维护工地治安，杜绝施工人员在工地斗殴。如承包人未履行以上义务造成工程、财产、人身伤害等， 由承包人承担全部责任。
（2）按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续；承包人应合理安排施工作业，如有施工扰民，所引起的后果由承包人解决。
（3）已完工工程未交付发包人之前，承包人负责保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。如发包人提前使用并非质量原因发生的损坏，由承包人修复，发包人支付修理费用。
（4）根据施工现场状况，制定并采取相应保护措施，做好施工现场、进出场道路、邻近建筑物、构筑物保护工作，所需费用包括在合同价格内。
（5）保证施工现场环境卫生符合有关部门规定，保持现场整洁、文明施工，并承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，做到工完场清，交工前所有场内机械设施、设备、剩余建筑材料及建筑垃圾清运出场，将场地地坪清理至设计高程。
（6）在本合同内的专业工程开工前 14 天完成施工组织设计，报监理工程师批准后实施，如工程师提出修改意见，承包人在 7 天内完成修改。所发生的费用包括在合同价格内。
（7）应提供计划、报表的一般规定如下（除非工程师另有要求）：在开工前 7 天内，向监理工程师报送工程按总日历工期编制的总进度计划，如实际进度与计划进度比较有滞后， 应及时提供进度修正计划。在工程开工 7 天前，提供工程施工质量保证体系文件和安全文明施工管理制度，报工程师批准后实施，发生质量、安全事故，应在 24 小时内报告工程师。
（8）向发包人提供材料进场路线图并报发包人批准后方可实施。
（9）承包人负责编制前期手续所需报告和工程验收所需检测报告及审批，并承担相应费用（含审批及专家评审咨询等费用）。上述工作所涉及到的咨询费、服务费、报告编制费等由承包人承担，并按期完成阶段性工作，不得因手续问题造成进度延期，为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人和监理人批准的项目进度计划， 派出投标时承诺拟派出的现场施工管理人员，完成各项工作。
（10）为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人和监理人批准的项目进度计划，派出投标时承诺拟派出的现场施工管理人员，完成各项工作。
（11）如果承包人需要施工临时堆场（含材料、临时用于回填的土方等）或其它临时用地，其土地临时占用费、土地恢复费等在承包人投标报价中综合考虑。
（12）施工现场的临时围墙（围挡）、临时道路、临舍、机械设备基础等施工临时设施的费用（包括施工、拆除恢复、租赁等一切所需费用）均已在承包人投标报价中综合考虑。所有施工临时设施均由承包人提出施工方案，发包人确认后再由承包人实施建设。
（13）承包人搭设的临时设施、材料堆场、加工场地、施工场地等应采取必要、可靠的防雷电、防火等的安全防护工作，应配备足够数量的消防、安防、防护器材等设备；承担该工程现场和相关施工人员的治安、环境卫生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用； 若因承包人原因发生任何事故，其责任和费用均由承包人承担。
（14）承包人在施工过程中办理增加场外临时用地，临时要求停水、停电、停气、停止通讯、中断公共道路交通，或可能损坏道路、管线、电力、供水、排水、邮电、通讯等公共设施的，应提前 15 日通知发包人，发包人应予以配合。若承包人未能及时办妥上述批准手续，造成误工等损失，发包人不予承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。
（15）配合发包人做好安全文明宣传、相关部门检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。
（16）承包人承担因自身原因违反相关规定（包括但不限于安全生产、环卫、噪音等行政管理规定）造成的损失和罚款。
（17）承包人应无偿提供不少于一间临时板房给发包人现场管理人员办公使用，不少于两间临时板房给监理单位人员办公使用，不少于两间临时板房给监理单位人员作为生活用房。每间办公用房内应配设空调、三套办公桌椅、两套文件柜；每间生活用房应配备空调、四张床位。承包人应无偿提供一间会议室给发包人、监理人和承包人使用。
（18）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用由承包人承担；承包人施工时因承包人原因损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物、公共设施等，所发生费用由承包人承担。
（19）设计交底时间：在工程实施前 3 日，由承包人组织设计负责人、施工负责人、发包人、监理人、跟踪审计进行设计交底。
（20）因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺， 或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用及工期延误由承包人承担。
（21）工程验收合格后，至移交给接管单位期间所造成的损失风险由承包人承担。
（22）在估计会发生工期迟延的情况时，承包人应加强人员和设备等施工力量的投入，以便延误的工期能够赶上，在保证质量的情况下通过竣工验收。
（23）属于承包人所采购的设备及建筑主要材料的品牌、型号须在施工图设计阶段送发包人审查，发包人要求提供样品的，承包人须按要求提供，经发包人同意后方可实施。
（24）施工过程中，如有非 EPC 承包人的工程同时作业，承包人有义务配合并按规定实施相应的管理。
（25）承包人施工现场应采用围挡（标准不低于武汉市地铁施工围挡）与学校教学、生活区域隔绝，不得影响学校正常教学、生活秩序。施工人员、机械设备等不得进入校内。
（26）上述所有费用均已包含在投标总价中，发包人不再另行支付。
4.3 分包
4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：
1）工程项目：
2）工作内容：
3）分包金额限额：
4.6
承包人人员的管理
4.6.5 主要施工管理人员的要求：
4.11 不利物质条件
适用通用条款中的 B 条款，其他要求： /
不利物质条件的范围：
4.12
进度计划
4.12.1合同进度计划申报：
进度计划审核：
4.12.2进度计划修订：
5 设计
5.1.1承包人设计义务一般要求
（1）承包人被视为已仔细审查了发包人要求（包括设计标准和计算，如果有）。
（2）承包人负责“技术标准及要求”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、 设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述文件的正确性和合理性承担责任。
（3）发包人负责向承包人提供设计所必须的相关基本参数、数据和资料。
（4）承包人应负责工程的设计，并对发包人要求的其他内容的设计正确性负责。
（5）承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。
（6）承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。
（7）承包人应编制所有的承包人文件资料，还应编制指导承包人人员所需要的任何其他文件。
（8）承包人承诺其设计、承包人文件资料、实施和竣工的工程符合：
《建设工程质量管理条例》、《建设工程设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建筑标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。
（9）资料移交
在允许接收本工程十五日内，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，包括：
①工程实际的全套设计图纸及竣工图。
②建设过程中的各种文件记录和资料。
③工程竣工验收资料。
④其他技术资料和文件。
（10）由承包人原因引起的变更及签证的相应费用由承包人承担。
（11）承包人提交的报告、方案、图纸、资料、竣工资料等费用由承包人承担。
（12）上述资料纸质版提供份数及或套数需满足发包人要求，电子版壹份。
5.3
设计审查
5.3.1发包人的设计审查时间：
5.5
竣工文件
5.5.1竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：工程具备竣工验收条件，承包人应在竣工后，按发包人和档案管理相关规定及要求，向发包人提供完整的竣工档案资料、竣工图及电子档案，积极配合发包人做好档案验收及竣工备案资料整理工作。
承包人需要提交的竣工资料套数：三套（均为原件）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后一个月内移交正式档案承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版和电子版。
6. 材料和工程设备
6.1
承包人提供的材料和工程设备
6.1.1承包人提供材料和工程设备的要求： 本工程由承包人自主报价的材料设备，承包人应严格按照工程量清单说明选择品牌供货，并经发包人批准，否则，不能进场使用。
6.1.2承包人提供材料和工程设备的质量标准及验收：
（1）承包人应在进场后 30 天内提交大宗材料设备需用计划，每月 10 日前提交下个月的材料设备需用月度计划，在材料计划中需注明材料设备的规格、型号、使用部位、用量、使用时间，监理工程师在接到材料计划后 3 天内完成审核并报发包人批准。
（2）承包人采购的设备材料，应在采购前 15 日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量、档次等指标及其相关证明文件（产品代理授权书、质量合格证书、质量等级证明、材料检测报告等）以书面形式通知监理工程师和发包人，监理工程师和发包人在收到承包人的书面报告后 15 日内予以确认，经认质、封样后承包人方可采购进场。
（3）承包人在材料设备到货 24 小时前通知监理工程师及发包人验收并按有关要求进行质量检验，当承包人采购的材料设备与设计、规范、材料标准要求、样品不符时，监理工程 师拒绝验收，由承包人按监理工程师的要求时间运出施工现场，重新采购符合要求的材料设备，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。
（4）发包人和监理工程师发现承包人采购使用不符合设计或标准要求的材料时，由承 包人负责修复、拆除或重新采购，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。
（5）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按现行相关规范要求进行检验或试验， 不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
适用通用条款中的 B 条款，其他要求： /
6.2.1发包人提供的材料和工程设备（如有）见下表：
发包人提供的主要材料表(参考格式)
|
序号
|
材料名称
|
材料规格
|
数量
|
交货地点
|
计划交货日期
|
备注
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发包人提供的主要设备表(参考格式)
|
序号
|
工程设备名称
|
型号及规格
|
数量
|
交货地点
|
计划交货日期
|
备注
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.3发包人提供的材料和工程设备的验收： /
7. 施工设备和临时设施
7.1
承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2修建临时设施的要求：
（1）承包人应按照合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施，临时设施必须满足建设行政主管部门和安全监督部门以及学校规定的文明施工要求。进入施工场地的设备必须有设备运行合格的许可证，须经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备，应报监理人批准。
（2）所有工程建设需要修建的临时设施所产生的费用，均由承包人承担，发包人不再承担任何费用。
临时占地申请：由承包人负责。
临时占地相关费用：由承包人负责。
（3）承包人旧施工设备的管理
承包人的旧施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并应由具有设备检定资格的机构出具检修合格证或经监理人检查后才准进入工地。承包人还应在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录，并应配置足够的备品备件以保证旧设备的正常运行。
（4）承包人租用的施工设备
承包人从其他人处租借施工设备时，应在签订的租借协议中明确规定若在协议有效期间发生承包人违约而解除合同时，发包人或发包人邀请承包本合同的其它承包人，可以相同的条件取得该施工设备的使用权。
（5）监理人有权要求承包人增加和更换施工设备
监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响进度或质量时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承保人应及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
适用通用条款中的 / 条款，其他要求： /
（1）发包人提供的的施工设备见下表：
发包人提供的施工设备表(参考格式)
|
序号
|
施工设备名称
|
型号及规格
|
数量
|
交货地点
|
计划交货日期
|
备注
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。
（2）发包人提供的临时设施：
/
。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
适用通用条款中的 条款，其他要求：
8.2
场内施工道路
8.2.1 场内施工道路的修建：
8.2.2 场内施工道路的使用：
8.4
超大件和超重件的运输
超大件和超重件运输的要求：
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1施工控制网的约定：符合国家标准和有关操作规程。
11. 开工和竣工
11.1 开工
11.1.1开工条件的约定：根据发包人指令。
11.4
异常恶劣的气候条件
本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：异常恶劣的气候条件是指发生洪水、雷电、干旱、飓风、台风、龙卷风、暴雨（雪）、大风（沙尘暴）、冻灾、冰雹以及不利的降水等气候条件，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或能合理采取防范措施的气候条件除外。
上述不利降水的衡量标准如下：
a. 按本省气象部门统计的降水资料，取最近三十年的平均降水天数为标准；
b. 按实际统计的年降水天数与 a 所指的年降水天数之差，每年计算一次；监理人将根据承包人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程的影响还将考虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候在每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。
c. 不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。
11.5 承包人工期延误
（1）逾期竣工违约金的计算：
（2）逾期竣工违约金的最高限额为：
11.6 工期提前
工期提前的约定： /
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
12.1.2 承包人承担暂停施工责任的其它情形：
包括但不限于：
（1）承包人未经发包人同意擅自暂停工作；
（2）承包人未将合同价款专用于合同，造成工资、材料款拖欠导致暂停施工的；
（3）承包人组织施工管理不利，资质等级不够、施工队伍实力不足、技术设备无法满足施工要求等，造成暂停施工的；
（4）施工质量不符合法律、法规规定或合同约定，发包人或监理人要求暂定施工进行整改；
（5）因设计成果不完整，存在错漏、偏差的，导致采购施工阶段修改施工图纸、变更施工方案；
（6）承包人因施工过程中自身原因违反相关规定，包括但不限于安全生产、环卫、噪音等行政管理规定；承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。
15. 变更
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为： /
。
15.5 计日工
适用通用条款中的 条款，其他要求：
15.6
暂估价
适用通用条款中的 / 条款，其他要求： /
16. 价格调整
适用通用条款中的 条款，其他要求：
17. 计量与支付
17.1合同价格
合同价格的约定：
（1）签约时合同价格=投标总价；
（2）经审核的建筑安装工程费=承包人与发包人充分沟通完成该项目的施工图纸，由承包人报送相关部门审查通过后，进行建筑安装工程费预算编制。预算编制完成后经发包人委托的审计单位进行审核（结合投标时建筑安装工程费下浮比例），由发包人和承包人共同确认的建筑安装工程费，此时经审核的建筑安装工程费包含安全文明施工费。
（3）经审核合同总价格=设计费+经审核建筑安装工程费（含安全文明施工费）+设备费。
（4）实际合同价格：经审核合同总价与签约合同价进行对比，低者作为本项目工程总承包的实际合同总价。
（5）签订合同后承包人与发包人充分沟通并确认完成该项目的施工图纸（初步设计概算金额及初步设计图纸不作为本项目合同总价及结算依据）。施工图审
查通过后 15
日内，由承包人依据经批准的施工图，结合施工现场情况、工程特点及施工方案，按照编制期最新国家清单计价规范、定额及有关配套文件及一般计税方式，编制工程量清单，按照投标时建筑安装工程费下浮比例调整建筑安装工程费用，报送发包人进行审核，经发包人审核后的形成“经审核合同总价”即设计费+经审核建筑安装工程费（含安全文明施工费）+设备费与签约合同价格比较，低者作为该项目工程总承包项目的实际合同价格。
发包人及承包人双方应在审核结论出具后 5 日内以书面形式对该项目实际合同价格进行确认。
17.2
预付款
17.2.1预付款
（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 %，分 次支付给承包人。
各次预付款的支付额度和付款时间为：
（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：
17.2.2 预付款保函
工程材料预付款的担保约定为：
17.2.3 预付款的扣回与还清
工程预付款的扣回方式：
17.3
工程进度付款
17.3.1 付款时间
付款时间的约定： 项目付款根据教育部拨付学校专项资金来源进度安排支付（付款周期较长）。
17.3.2支付分解表
支付分解表的有关约定：
17.3.3进度付款申请单
进度付款申请单的格式及份数：
17.4 质量保证金
17.4.1质量保证金的扣留方式：
17.5 竣工结算
17.5.1
竣工付款申请单
竣工付款申请单提交的份数及期限：一式陆份，工程接收证书签发后 42 天内。
竣工付款申请单的内容：
17.6 最终结清
17.6.1
最终结清申请单
最终结清申请单提交的份数及期限：一式陆份，缺陷责任期终止证书签发后28天内。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1
竣工试验
18.1.2竣工试验的约定： 本工程竣工后，将按照国家标准和技术规范，依照招标需求、投标文件、项目合同等文件所述内容进行逐项检测验收工程质量。中标人须确保本项目工程竣工后，能通过相关行业管理部门的验收并取得验收合格证明，验收费用由中标人自行承担。有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。设备安装、调试及运行过程中所涉及的各项费用由投标人承担。
18.3 竣工验收
18.3.5 实际竣工日期：
18.6 施工期运行
18.6.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： /
18.9 竣工后试验
适用通用条款中的 B 条款，其他要求：
/
19. 缺陷责任与保修责任
19.7
保修责任
(1)工程质量保修范围： 工程质量保修范围为工程设计施工范围内的全部内容
(2)工程质量保修期限： 不少于3年（要求提供原厂3年时间质保。若原厂服务不能达到3年，则由中标人负责提供至少3年质保），自系统整体验收通过之日或开始使用之日起计。
(3)工程质量保修责任： 保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期结束后，监理人签发缺陷责任期终止证书之日，承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果。
质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1建设工程设计责任险、建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：
投保内容：由承包人按照国家有关规定投保。所产生的费用均由承包人自行承担，且该费用已包含在合同价款当中，发包人不单独予以支付。未按国家有关规定执行的，造成的一切后果均由承包人承担。
保险金额、保险费率和保险期限：
20.4 其他保险
需要投保的其他内容：
保险金额、保险费率和保险期限： /
21.1
不可抗力的确认
21.1.1不可抗力的其他情形： 政府行为及不可控的自然灾害。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1不可抗力处理的原则：
20.5
对各项保险的一般要求
20.5.1
保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：
保险条件：
20.6.4
保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：
发包人负责补偿的范围与金额：
21. 不可抗力
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式 ：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 有管理权限的 人民法院起诉。
24.3
争议评审
24.3.4调查会的约定：
/
24.3.5 评审意见的约定： /
|
